国家建造师网首页 > 资讯 > 监理工程师 > 正文

2008年监理工程师《建设工程合同管理》全真习题四

点击数:793 发布时间:2025-02-25 收藏本页

阅读正文

2008年监理工程师《建设工程合同管理》全真习题四

1、判断题
1、净值就是净现值。
A、是
B、否

2、建设工程合同是一种诺成合同,合同订立后双方应严格履行。
A、是
B、否

3、只须出现不可抗力,就能免除义务人的责任。
A、是
B、否

4、保证合同的当事人是债权人和保证人
A、是
B、否

5、招标是要约,投标是。
A、是
B、否

6、《合同法》规定:承揽合同中没规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
A、是
B、否

7、建设单位应依据承包单位的投标价格与承包单位协商确定中标价格
A、是
B、否

8、指定分包是业主将分包人指定给承包人。
A、是
B、否

9、业主或监理单位任何一方向另一方需要的赔偿,若没遵守索赔程序,就丧失了索赔的权利。
A、是
B、否

10、应当先履行债务的当事人,只须发现他们经营情况紧急恶化,就能行使不安抗辩权。
A、是
B、否


11、在法律上,把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段
A、是
B、否

12、编制标底应依据设计文件、投标文件、标准、定额等
A、是
B、否
C、是
D、否

13、对格式条约有两种以上讲解的,应当作出不利于提供格式条约一方的讲解。
A、是
B、否

14、招标是要约,投标是。
A、是
B、否

15、清单上的数目是承包人实质完成的数目。
A、是
B、否

16、业主指定的分包商,在施工中遭到非自己应承担责任缘由事件的干扰而遭到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告
A、是
B、否

17、当递交终报表之后,承包商依据合同进行索赔的权力终止了
A、是
B、否

18、根据FIDIC条约,因特殊风险而终止合同时,承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失
A、是
B、否

19、建设单位应依据承包单位的投标价格与承包单位协商确定中标价格
A、是
B、否

20、依据“担保法‘的规定,医院、学校不可以作为保证合同的担保人
A、是
B、否

2、单项选择题

1、履行地址不清楚的,出货不动产时,应在( )履行。
A、不动产所在地
B、不动产承包人所在地
C、不动产发包人所在地
D、双方约定地

2、使用数据电文形式订立合同的,合同成立的地址是。
A、发件人的主营业地
B、发件人的常常居住地
C、收件人的主营业地
D、收件人的常常居住地

3、定标签订合同时,应付作为中标的合同价。
A、评标价
B、标底价
C、修正后的标底价
D、投标价

4、依据国务院颁布的《建设工程水平管理条例》,建设工程在正常用条件下的低保修期限正确的为。
A、基础设施工程、房子建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理用年限
B、屋面防水工程、有防水需要的厕所和外墙面的防渗漏,为3年
C、供热与供冷系统,为1个采暖期、供冷期
D、电气管线、给排水管道、设施安装和装修工程,为1年

5、监理人需要调换总监理工程师人选时,。
A、公告委托人后即可调换
B、公告承包人后即可调换
C、征得委托人赞同后可调换
D、合同订立后不允许调换

6、依据《担保法》规定,担保人需要是第三人的担保方法是。
A、保证
B、质押
C、定金
D、留置

7、工程建设的过程中,保证的金额是可以随时间变化的。
A、施工投标保证
B、施工合同的履约保证
C、施工预付款保证
D、工程保险

8、在供货方的违约责任中,延误责任的违约金条约不包含( )。
A、设施延误到货的违约金的计算方法
B、因技术服务的延误、疏忽或错误致使工程延误违约金的计算方法
C、未能按合同规定时间出货严重干扰施工的重点技术资料的违约金的计算方法
D、因为供方责任采购职员的返工费

9、在审察过程中对监理投标书不清楚之处可使用( )的方法请投标人予以说明。
A、书面形式
B、澄清问题会
C、口头形式
D、询问

10、下列合同中,是主合同的是。
A、施工合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同

11、初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,使用的合相同种类型应为。
A、总价合同
B、单价合同
C、本钱加酬金合同
D、本钱加奖惩合同

12、大型非标设施采购,交易双方订立进行买卖。
A、施工合同
B、交易合同
C、采购合同
D、承揽合同

13、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指。
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间,加上经过批准顺延的工期
D、中标公告书内注明的完成全部工程的时间,加上经批准顺延的工期

14、依据FIDIC施工合同条件,当之后,承包商依据合同进行索赔的权利终止了。
A、递交终报表
B、接收履约证书
C、递交竣工报表
D、结清单生效

15、在委托代理关系中,被代理人授权不明的,。
A、代理人不承担责任
B、代理人承担全部责任
C、代理人承担连带责任
D、代理人与第三人承担责任

16、FIDIC条约中,使用总价合同的部分的支付依据是()。
A、工程量清单中所列的工程量
B、计量的数目
C、图纸工程量
D、变更部分的工程量

17、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时,。
A、不应返还保留金
B、应退还一半保留金
C、应退还该部分工程占合同工程相应比率保留金的一半
D、应全部退还保留金

18、在施工合同履行过程中,是不对的。
A、工程师可发出口头指令,并在48小时内予以书面确认
B、如工程师不可以准时书面确认口头指令,承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不回话,应视为承包人需要被确认
C、承包人觉得工程师指令不合理,不允许提出疑义
D、承包人对工程师的错误指令不承担责任

19、业主对分包合同的管理主要表目前。
A、对施工现场的协调管理
B、对分包工程的支付管理
C、对分包工程的批准
D、行使对分包商的自主选择权

20、监理招标的宗旨是对监理单位的选择。
A、能力
B、职员
C、设施
D、价格

21、设施安装完毕进行试车检验的结果表明,因为设计缘由未能满足验收需要,承包人依据工程师的指示,将设施拆除并按修改后的设计重新安装,其责任。
A、设计人承担成本,发包人顺延工期
B、发包人承担成本,工期不予顺延
C、发包人承担成本,并顺延工期
D、承包人承担成本,工期给予补偿

22、施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营情况紧急恶化,拒绝支付预付款,这个时候发包人可行使()。
A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权

23、关于委托人提供的职员服务说法错误的是( )。
A、委托人应免费向监理人提供员工和服务职员
B、涉及监理服务工作时,委托人所提供的员工可以从监理工程师或委托人处同意指示
C、监理人应与委托人提供的服务职员密符合作,但不对他们的失职行为负责
D、人数和服务时间应在专用条件中写明

24、有义务解决施工中出现的设计问题的是( )。
A、发包人
B、工程师
C、设计人
D、承包人

25、因为业主提供的设计图纸错误致使分包人返工,为此分包人向承包商提出索赔。承包商。
A、因不是我们的缘由拒绝索赔需要
B、觉得索赔成立,先行支付后再向业主索赔
C、不予支付,以我们的名义向工程师提交索赔公告
D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告

26、下列,是委托代理关系的基础法律关系之一。
A、工作隶属关系
B、法律规定的关系
C、有关部门指定的
D、被代理人的授权

27、材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且出货数目远多于合同约定,采购方应该。
A、提取全部材料,按实质出货数目付款
B、按合同订购的数目提货,也按合同订购数目付款
C、拒绝提首要条件货,拒付货款
D、提取全部材料,按订购数目付款

28、工程施工前,( )需向承包人进行设计交底。
A、委托人
B、设计人
C、工程师
D、发包人

29、在设计合同履行期间,因发包人缘由需要解除合同。此时已开始设计工作,发包人应依据设计人已完成的实质工作量承担违约责任,原则是。
A、不足一半时,退还发包人已付定金
B、不足一半时,按该阶段设计费的一半支付
C、不足一半时,按该阶段设计费的全部支付
D、超越一半时,按该阶段设计费的一半支付

30、某招标项目使用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中的投标书为优投标书。
A、投标价格1000万元,评标价950万元
B、投标价格1050万元,评标价940万元
C、投标价格980万元,评标价970万元
D、投标价格950万元,评标价960万元

31、建设工程设计合同中没( )成本。
A、进度款
B、预付款
C、结算款
D、定金

32、在委托设计合同中,( )负责解决设计所用的规范图集。
A、发包人
B、设计人
C、工程师
D、承包人

33、专用条件是对通用条件的( )。
A、补充
B、修改
C、补充和修改
D、讲解说明

34、《施工合同》规定,因为不可抗力发生致使成本,其中,由发包人承担。
A、承包方职员伤亡
B、承包方设施损环
C、临时设施损毁
D、工程本身的损害

35、因违约行为导致损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。
A、按合同约定违约金需要他们赔偿
B、按实质损失加上违约金需要他们赔偿
C、在原约定违约金基础上适合增加肯定比率违约金
D、请求法院增加超越违约金部分损失

36、在FIDIC合同条件中,合同工期是指。
A、合同内注明工期
B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和
C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数
D、发布开工令之日起至颁发解除缺点责任证书止的日历天数

37、A公司欠银行贷款200万元,现该公司将一部分资产离别出去,另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下建议,其中正确的是()。
A、应当由A公司承担清偿责任
B、应当由B公司承担清偿责任
C、应当由A公司和B公司承担连带责任
D、A公司和B公司均不再承担清偿责任

38、设计合同生效后,委托方应向承包方出货定金,设计任务的定金估算设计费的。
A、15%
B、20%
C、25%
D、30%

39、某工程的大型设施通过国际招标使用海外承包商制造的设施。外商提交的设施制造图纸及设施的基础土建设计文件应由进行审察认同。
A、承包总体工程设计的设计单位
B、发包人
C、监理工程师
D、设施安装承包商

40、可以引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是。
A、法律关系主体
B、法律事实
C、法律关系客体
D、法律关系内容

41、法人的变更是指。
A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方法
C、法人企业出售企业
D、企业法人资格被撤销

42、施工合同文本中,是不可抗力被迫终止合同的事件不包含。
A、建设项目依据国家计划被取消
B、战争
C、*
D、协议条约内约定等级以上的地震

43、因索赔得到的补偿款将计入( )中。
A、本月的工程进度款的支付证书
B、下月的工程进度款的支付证书
C、第3月的工程进度款的支付证书
D、第4月的工程进度款的支付证书

44、勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人( )。
A、无权需要返还定金
B、有权需要返还定金
C、无权需要返还定金且需支付违约金
D、只能需要返还定金的一半

45、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后,他们仍要需要继续履行合同时,违约方。
A、应在他们赞同变更合同约定的违约责任条约后再继续履行合同
B、在继续履行过程中可更换标的
C、需要按合同条约继续履行合同
D、可拒绝继续履行合同

46、设计合同明确约定解决合同争议的终方法是( )。
A、和解
B、调解
C、和解或诉讼
D、仲裁或诉讼

47、关于合同出售,下列说法错误的是( )。
A、出售合同权利、义务约定不清楚的,视为未出售
B、只可出售权利,不可出售义务
C、一般使用书面形式签订出售合同
D、可以将权利和义务一并出售

48、FIDIC合同条件规定,承包商自有些施工机具运入现场后,若其他工程施工中需用时,。
A、可自行运出工地
B、不可以运出工地
C、需业主批准后运出工地
D、需监理工程师批准后运出工地

49、下列不可以作为保证人的团体是( )。
A、私营公司
B、国有公司
C、法人
D、学校

50、施工合同中,承包人根据工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,因为修改后的计划不合理而致使的窝工损失应当由承担。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人与承包人一同

51、工程师确认工期是不是应予顺延,应第一考察的是( )。
A、施工进度计划是不是拖后
B、合同工期
C、事件实质导致的延误时间
D、工期定额标准

52、招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为。
A、评标委员会算出的评标价
B、招标人编制的标底价
C、中标人的投标价
D、施工图预算价

53、某施工合同经法院确认无效后,应觉得该合同从日起无效。
A、订立施工合同
B、开始施工
C、确认无效
D、下达停工令

54、工程建设合同纠纷的仲裁由的仲裁委员会仲裁。
A、工程所在地
B、建设单位所在地
C、施工单位所在地
D、双方选定

55、给指定分包商的付款应从()内开支。
A、进度款
B、变更价款
C、预付款
D、暂列金额

56、监理招标宜使用的招标方法为。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、监理规划或大纲竞选

57、监理工程师公告承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则。
A、监理工程师应推迟计量时间
B、监理工程师单独计量无效
C、监理工程师单独计量有效
D、监理工程师可不必在计量

58、要约人要撤销要约,撤销要约公告应在( )到达他们。
A、要约到达他们之前
B、他们发出之前
C、他们要达要约人之前
D、他们生效之后

59、一个交易合同根据市场行情约定价格,2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元,合同规定2002年4月1日交货,但卖方迟至2002年 5月1日交货,2002年4月1日时的市场价格为每千克210元,2002年5月1日市场价格为每千克220元,逾期交货1个月的违约金为每千克10元,买方应根据每千克元向卖方付款。
A、220
B、210
C、200
D、190

60、招标文件中的工程量清单是。
A、投标单位计算标价的依据
B、竣工结算的依据
C、准确的工程量
D、总价承包时的工程量

61、FIDIC合同条件规定,当颁发工程移交证书时发现,因为工程变更致使有效合同价降低超越15%,此时合同价应。
A、上调
B、下调
C、不变
D、仲裁决定

62、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,
A、同质业主后即可调换
B、不需要公告业主即可调换
C、获得业主书面赞同后才能调换
D、合同签订后不允许再调换

63、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是。
A、物
B、行为
C、智商成就
D、活动

64、依据《合同法》的规定,既具备对合同未违约方给予补偿,又具备对违约方实行制裁双重性质的是。
A、罚金
B、赔偿金
C、利息
D、违约金

65、对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可使用合同。
A、单价
B、总价
C、本钱加酬金
D、计划价格

66、施工期的起始日是()。
A、合同内约定的开工日
B、合同签字日
C、“开工令”中指的应开工日
D、双方协商确定

67、施工合同的履约保函有效期自止。
A、施工合同签订之日起,到施工合同终止时
B、提交履约保函之日起,到工程验收合格之日
C、履约保函约定生效日起,到约定的期满之日
D、提交履约保函之日起,到工程出货用之日

68、按FIDIC合同条件规定,在之后,业主应将剩余的保留金返还给承包商。
A、颁发工程移交证书
B、签发结清单
C、颁发解除缺点责任证书
D、签发终支付证书

69、FIDIC合同条件规定,承包商自有些施工机具运入现场后,若其他工程施工中需用时,。
A、可自行运出工地
B、不可以运出工地
C、需业主批准后运出工地
D、需监理工程师批准后运出工地

70、施工合同履行中,承包人与第三人串通以明显不适当的底价出售起吊设施,此时发包人有权请求人民法院。
A、撤销承包人的行为
B、撤销合同
C、行使对承包人的代位权
D、 解除合同

71、承包人不可索赔的成本有( )。
A、降效费
B、设施出租费
C、保险费
D、税金

72、当保留金已累计扣留到保留金限额的60%时,可以允许承包商提交()代换保留金。
A、保留金
B、保留金保函
C、履约保函
D、预付款保函

73、招标人向建设行政主管部门办理( )手续认同后才可进行招标工作。
A、立项批准
B、征地许可
C、安全许可
D、申请招标

74、《合同法》规定,建设工程合同中没规定的,适用的有关规定。
A、委托合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、交易合同

75、经济合同担保常使用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有
A、预付款是定金的形式之一
B、保证人可以是合同当事人一方,也可以是第三人
C、抵押人可以是合同当事人一方,也可以是第三人
D、留置物的所有人需要是债务人

76、FIDIC施工合同条件规定,对已达到基本竣工的工程,因为非承包商缘由影响不可以进行竣工试验,工程师应确定为。
A、工程已竣工不需竣工试验
B、工程已竣工还需竣工试验
C、经竣工试验断定是不是竣工
D、经竣工试验后断定是不是合格

77、颁发接收证书之日即为()。
A、竣工日
B、合同解除日
C、缺点责任期结束日
D、完工日

78、对一个邀请招标的工程,参加招标的单位不能少于。
A、2家
B、3家
C、5家
D、没限制

79、承包商的施工期应从协议条约约定的工程开工日开始计算,至止所经过的日历天数。
A、合同约定的竣工日
B、竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
C、办理竣工结算之日
D、工程保修期满之日

80、根据施工合同的规定,从开工之日起至止的日历天数为承包人施工期,据此与合同工期比较断定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A、承包人提请竣工验收前自检合格日
B、承包人提供竣薪资料和竣工验收报告日
C、开始竣工检验日
D、竣工验收合格工程师在检验记录签字日

81、施工合同履行过程中,承包人依据工程师的建议,修改了进度计划,但工程拖期的事实仍未改变,应由承担责任。
A、工程师
B、发包人
C、承包人
D、分包人

82、世行贷款公路项目主要使用。
A、单价合同
B、总价合同
C、本钱加酬金合同
D、设计施工总承包合同

83、承包人在临街交通要道附近施工,施工开始前应向工程师提出安全手段,工程师认同后推行,其防护手段费由()。
A、发包人承担
B、承包人承担
C、发包人和承包人一同分担
D、承包人垫付,施工结束无安全事故后由发包人支付

84、监理招标宜使用的招标方法为( )。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、监理规划或大纲竞选

85、保险合同是约定保险权利义务关系的协议。
A、投保人与保险人
B、投保人与受益人
C、投保人与被保险人
D、保险人与被保险人

86、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后,他们仍要需要继续履行合同时,违约方。
A、应在他们赞同变更合同约定的违约责任条约后再继续履行合同
B、在继续履行过程中可更换标的
C、需要按合同条约继续履行合同
D、可拒绝继续履行合同

87、某工程监理服务公开招标,招标投标过程中形成下列文件中的是要约。
A、招标通知
B、招标文件
C、投标文件
D、补遗公告

88、材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且出货数目远多于合同约定,采购方应该。
A、提取全部材料,按实质出货数目付款
B、按合同订购的数目提货,也按合同订购数目付款
C、拒绝提首要条件货,拒付货款
D、提取全部材料,按订购数目付款

89、作为评审标书优劣的办法中,评标价法是以( )为准。
A、投标价
B、标底价
C、评标价
D、中标价

90、下列,可以构成一个有效的。
A、是由非受要约人做出
B、超期,但要约人公告有效
C、对要约中的水平提出适合变更
D、向不特定的多数人做出的

91、FIDIC施工合同条件规定,施工合同文件由合同协议书等文件构成,为知道释的目的,具备优先次序。
A、中标函
B、合同协议书
C、投标函
D、专用条件

92、在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未公告承包人派代表一同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工用时发现部分玻璃损毁,则应由。
A、保管员负责赔偿损失
B、发包人承担损失责任
C、承包人负责赔偿损失
D、发包人与承包人一同承担损失责任

93、关于合同出售,下列说法错误的是( )。
A、出售合同权利、义务约定不清楚的,视为未出售
B、只可出售权利,不可出售义务
C、一般使用书面形式签订出售合同
D、可以将权利和义务一并出售

94、设施监理在检验合格后签发的文件是对设施运行性能达到合同需要的终确认。
A、无负荷试车
B、带负荷试车
C、性能检验
D、保证期满

95、假如法律和当事人双方对合同的形式、程序均没特殊需要时,日合同成立。
A、要约生效
B、生效
C、双方当事人签字或者盖章
D、附生效期限的合同期限界至

96、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付价款,承包人可以与发包人协议将工程折价变卖。
A、7
B、14
C、28
D、56

97、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理,称为( )。
A、无权代理
B、委托代理
C、法定代理
D、指定代理

98、假如合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条约需要发生争议,应由确认该部分条约能否变更。
A、建设行政管理部门
B、监理单位
C、人民法院
D、设计院

99、下列有关中止施工说法不正确的是。
A、承包人应按工程师需要停止施工
B、承包人推行工程师处置建议后,可以自行复工
C、工程师未能在规定时间内作出回话,由发包人承担违约责任
D、工程师发现施工可能危及人身安全,应停止施工

100、设计人提交初步设计文件后3日内,发包人应支付设计费总额的( )。
A、10%
B、20%
C、30%
D、40%

3、多项选择题

1、合同的成立需要经过。
A、要约邀请
B、要约
C、
D、鉴证公证

2、公路工程施工合同解除的条件有
A、合同当事人协商一致
B、承包人将它工程全部转包
C、因不可抗力原因导致合同没办法履行
D、发包人不按约定支付工程款使合同没办法履行

3、进行施工招标应满足的条件包含
A、工程已批准立项
B、有能满足施工需要的技术资料和图纸
C、已选择了监理单位
D、建设资金来源已落实
E、建设用地的征用工作已完成

4、《施工合同》由组成。
A、协议书
B、中标公告书
C、通用条约
D、工程量清单
E、专用条约

5、以下有关索赔的说法中,正确的是。
A、在确定适当的补偿额时,工程师与承包人就索赔的处置协商
B、工程师断定索赔成立是什么原因包含行为责任和风险责任
C、一般情况下,工程师对索赔的决定是终局性的
D、工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内
E、承包人对工程师的索赔处置决定不认可,可提交约定的仲裁机构或诉讼

6、对委托人和监理人有约束力的监理合同,包含的文件有。
A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同标准条件
E、监理大纲

7、关于施工进度的修订说法正确的是()。
A、假如进度滞后于实质进度,才进行进度调整
B、每隔一段时间(一般为3个月)工程师对施工进度计划进行调整
C、工程师不能干涉承包商使用合理办法进行施工组织
D、因业主缘由致使进度不符,承包商有权对修改进度计划的工作需要额外支付
E、工程师对修改后进度计划的批准并不意味着承包商可以摆脱相应责任

8、合同订立须经过。
A、要约邀请
B、要约
C、
D、签证
E、公证

9、工程风险转移的有效渠道包含
A、担保
B、保险
C、合理分包
D、出售

10、设计合同示范本本规定,下列是发包人的责任。
A、准时提供设计依据资料
B、对设计依据资料正确性负责
C、确定技术设计策略
D、保证设计文件编制水平
E、解决施工中出现的设计问题

11、委托合同具备以下特点
A、委托合同是以为别人处置与受委托人的相互信赖为首要条件
B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信赖为首要条件
C、委托合同是诺成性,不要式的合同
D、委托合同可以是有偿的,也可以是免费的

12、承包人按合同规定,在开始施工前将编制的施工进度计划提交给工程师。经工程师审核后签字赞同的承包人计划,在合同管理中有哪些用途表现为。
A、承包人应该按计划施工
B、工程师应按计划进行协调管理
C、施工过程中工程师无权需要承包人修改计划
D、发包人应按计划中需要的时间移交施工现场
E、承包人未能按计划完成,工程师应承担部分责任

13、设施制造阶段的监理工作包含。
A、原材料和元器件的进厂检验
B、部件的加工检验和试验
C、出厂前的预组装检验
D、包装检验
E、施工现场的到货开箱检验

14、根据施工合同示范本本通用条约规定,施工合同履行中,发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付,承包人有权。
A、留置该工程
B、与发包人协议将该工程折价
C、直接委托拍卖公司拍卖该工程
D、申请人民法院将该工程依法拍卖
E、就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

15、投标单位有以下行为时,招标单位可视其为紧急违约行为而没收投标保证金。
A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后需要撤回投标书
E、不参加现场考察

16、要使索赔得到公正适当的解决,工程师需要遵守( )等基本原则。
A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等

17、关于监理人的责任限度说法正确的是( )。
A、监理人在责任期内,因过失导致损失,要负监理失职的责任
B、监理人不对责任期以外发生的什么事情所引起的损失负责
C、不对第三方违反合同规定的水平需要和完工时限承担责任
D、监理人应付责任期以外发生事情引发的损失,承担相应责任
E、因监理人失职导致损失,监理应承担全部责任

18、《建设工程施工合同文本》的附件包含等。
A、协议书通用条约
B、工程水平保修书
C、专用条约
D、发包人提供材料设施大全

19、根据FIDIC条约,下列事件出现后,承包商有权延长工期
A、监理工程师延发图纸影响了施工进度
B、分包商违约
C、非承包商责任的暂时停工
D、承包商负责的风险发生致使工期延长

20、公路工程施工项目管理的管理者是
A、建设单位
B、项目管理公司
C、监理
D、承包人

21、工程变更与FIDIC条件中有关。
A、第72条
B、第51条
C、第52条
D、第32条

22、发包人提供的材料设施进入施工现场后需要在用前检验或者试验的,由。
A、承包人负责检查试验
B、发包人负责检查试验
C、成本由发包人负责
D、成本由承包人负责
E、检验通过之后,假如又发现材料设施有水平问题时,发包人仍应承担重新采购

23、《合同法》中有关解决合同争议方法的正确表述有( )。
A、当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B、当事人订立有仲裁协议的,当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
C、当事人不愿和解、调解,可依据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
D、当事人不履行仲裁裁决的,他们可以请求人民法院实行
E、假如当事人没在合同中约定通过诉讼解决争议,则只能通过仲裁作为终解决方法

24、监理人在委托人委托的工程范围内,具备。
A、选择工程总承包人的建议权
B、选择工程分包人的认同权
C、工程重大事情建议权
D、工期、水平、投资监督控制权
E、变更承包人施工合同义务的权利

25、大量量采购水泥的供货合同,在交货检验的条约内应当约定等内容。
A、水平应达到的规范
B、抽样检查的抽样办法
C、测试单位
D、提出水平异议的时间
E、水泥用于施工前的任何时间内均需要满足国家规定的规范

26、下列可以致使委托代理关系终止的是( )。
A、被代理人获得或恢复民事行为能力
B、代理期限届满或代理事情完成
C、被代理人取消委托或代理人辞去委托
D、代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
E、作为代理人或被代理人的法人终止

27、土木工程施工合同通用条件规定,是的状况,承包商可以获得工期展延
A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工

28、“债务人向第三人履行债务”的特征是( )。
A、不改变当事人之间的权利义务关系
B、债务人不能拒绝第三人的请求履行
C、改变当事人之间的权利义务关系
D、第三人无追究他们违约责任的权利
E、第三人不能向债务人请求履行

29、合同的有效实质要件
A、主体合格
B、合同当事人意思表示真实
C、合同内容不违反法律和社会公共利益
D、合同标的确定和可能

30、使用可调价格合同,合同履行过程中,发生时,可调整理同价格。
A、工程师批准的承包人索赔
B、当地税务部门对税费的调整
C、工程造价部门的价格调整
D、市场材料价格的浮动
E、遇见图纸未表明的地下构筑物

31、依据FIDIC施工合同条件,工程师对施工进度的管理包含等工作。
A、确认开工、竣工日
B、批准工期顺延
C、确认进度计划
D、指示修改进度计划
E、修改合同工期

32、有资格代理招标的机构应满足的条件包含
A、需要是法人组织
B、不能与行政机关有隶属关系
C、有从事招标代理义务的场合
D、有编制招标文件的能力
E、有我们的评标专家库

33、正常监理工作的酬金,由构成。
A、直接本钱
B、间接本钱
C、收益和税金
D、监理职员薪资
E、业务人员培训费

34、FIDIC施工合同条件规定,对承包商索赔同时给予工期、成本补偿的状况包含。
A、延误移交施工现场
B、不可预见的外面条件
C、异常不利气候致使的停工
D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件导致的损失

35、招标人可以没收投标人投标保证金的状况有。
A、投标人在投标截止近日撤回投标书
B、投标人在投标有效期内撤销投标书
C、投标人在中标后拒绝与招标人订合同
D、投标人在中标后拒绝向招标人交保函
E、投标人在订立合同后,拒绝履行主债务

36、合同订立须经过。
A、要约邀请
B、要约
C、
D、签证
E、公证

37、代理人在授权范围内是不是独立地向第三人进行意思表示,是代理与相不同之处。
A、行纪
B、介绍
C、传达
D、居间
E、监理

38、合同履行过程中,当事人应当遵循诚实信用原则,依据合同性质、目的和买卖习惯履行的义务。
A、抗辩
B、公告
C、合作
D、帮助
E、保密

39、合同成立的有效条件包含
A、合同主体资格合格
B、内容合法
C、订立的形式和程序合法
D、需要经过鉴证公证
E、需要经过主管部门登记批准
F、需要经过担保

40、公路工程施工招标投标管理方法规定,拥有下列条件的招标人,可以自行办理招标事宜
A、具备法人资格
B、具备与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力
C、有组织编制公路工程施招标文件和标底的能力
D、有对投标人进行资格审察和组织评标的能力

判断题答案

1:B 2:B 3:B 4:A 5:B 6:A 7:B 8:B 9:A 10:B
11:B 12:C 13:A 14:B 15:B 16:B 17:A 18:B 19:B 20:A

单项选择题答案

1:A 2:C 3:D 4:A 5:C 6:A 7:C 8:D 9:B 10:A
11:B 12:D 13:D 14:A 15:C 16:C 17:C 18:C 19:C 20:A
21:C 22:D 23:B 24:C 25:C 26:A 27:D 28:B 29:B 30:B
31:B 32:A 33:C 34:D 35:D 36:B 37:C 38:B 39:A 40:B
41:B 42:A 43:B 44:A 45:C 46:D 47:B 48:D 49:D 50:B
51:C 52:C 53:A 54:D 55:D 56:B 57:C 58:B 59:D 60:A
61:A 62:C 63:C 64:D 65:B 66:C 67:C 68:C 69:D 70:A
71:D 72:B 73:D 74:A 75:C 76:B 77:A 78:B 79:B 80:B
81:C 82:A 83:A 84:B 85:A 86:C 87:C 88:D 89:C 90:B
91:B 92:B 93:B 94:D 95:B 96:D 97:C 98:C 99:B 100:C

多项选择题答案

1:B、C 2:A、B、C、D 3:A、B、D、E 4:A、C、E
5:A、B、D、E 6:A、D 7:C、E 8:B、C
9:A、B、C 10:A、B 11:A、B、C、D 12:A、B、D
13:A、B、C、D 14:B、D、E 15:C、D 16:B、D
17:A、B、C 18:C 19:A、B 20:B、C
21:B、D 22:A、C、E 23:A、C、D 24:A、B、C、D
25:A、B、C、D 26:A、B、C、D、E 27:A、B、C、D 28:A、B、D
29:A、B、C、D 30:B、C 31:A、B、C、D 32:B、C、D、E
33:A、B、C 34:A、B、E 35:B、C、D 36:B、C
37:B、C、D 38:B、D、E 39:A、B、C 40:B、C、D

国家建造师网是目前国内线上教育服务平台之一,一直以教育产品品质、用户体验为使命,不断创新技术并应用于教学,打造独家精品课程内容,倾力打造易用、实用型学习平台,传递知识与梦想。

Copyright(c)2018-2025 国家建造师网(https://www.gkweb3.com/)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782

国家建造师网(https://www.gkweb3.com/) 版权所有
增值电信业务经营许可证:川B2-20190782